2531 sayılı kanunun 2. maddesi ile ilili mahkeme kararı - Arama Sonuçları

İhale konusu yapım işinde kullanılacak petrol ürünü fiyatlarında aşırı artış olması durumunun mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü

İhale konusu yapım işinde kullanılacak petrol ürünü fiyatlarında aşırı artış olması durumunun mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü

  • 27/04/2025

...2005/67Gündem No : 26Karar Tarihi : . ...İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde... ...bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan hallerin... ...bahisle bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı
İstenilen özelliklerde aracı üreten markanı üretime ara verdiğinin belgelendirilmesi halinde, teslim edilmesi gerekli araçların zamanında idareye teslim edilmemesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

İstenilen özelliklerde aracı üreten markanı üretime ara verdiğinin belgelendirilmesi halinde, teslim edilmesi gerekli araçların zamanında idareye teslim edilmemesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...gerçekleştirilen ihale sonucunda 2009 yılı için 30 adet... ...01/2009 tarih ve bila sayılı yazısı ile... ...İhale Sözleşmeleri Kanunun 10 ncu maddesinin... ...başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...ve üzeri 1450-1600 ile 1550-1600 cc) teslim...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...9Gündem Konusu : 4735 sayılı Kamu İhale... ...yapılabileceği; mezkur Kanunun 10 uncu maddesinin... ...sözleşmenin 16 ncı maddesi gereğince cihazın... ...çekildiği, firmanın 17/9/2012 tarihli dilekçesi ile... ...sürdürülmesinde özellikle yüklenicilerin sözleşmeye uygun...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı
15 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisinin bakımda olması sebebiyle asfalt ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi.

15 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisinin bakımda olması sebebiyle asfalt ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi.

  • 27/04/2025

...30.11.2004Karar No : 2004/DK.D-368Toplantıya... ...bırakıldığı; firma ile birim fiyat hizmet... ...edilmektedir.4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde... ...anılan konunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı
Yoğun kar yağışının mücbir sebep olarak kabul edilir mi?

Yoğun kar yağışının mücbir sebep olarak kabul edilir mi?

  • 27/04/2025

...Müdürlüğü'nün 2008/147191 İKN '... ...verilen ve Şenyurt Köyü ile Meteoroloji Radar... ...tarafından Kanun’un 10 uncu maddesinin (e) bendi... ...meteorolojik etmenler Kanunun 10 uncu maddesi... ...bulunduğu, bu kapsamda, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı
yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

  • 27/04/2025

...17.02.2011Karar No : 2011/DK.D-15Toplantıya... ...mücbir sebep kabul edilerek 28 Şubat 2011... ...Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( 1512 sayılı yazısında özetle... ...İhale Sözleşmeleri Kanununun “Mücbir...
2531 ilili mahkeme kararı
… Devamı