ari otomasyon ve yangin güvenlik tic taah.ve sn.lt.şt- - Arama Sonuçları

İstisna başvurularında ne tür hususlara dikkat edildiğine ve hangilerinin kabul edilip hangilerinin kabul edilmediğine yönelik örnek karar.

İstisna başvurularında ne tür hususlara dikkat edildiğine ve hangilerinin kabul edilip hangilerinin kabul edilmediğine yönelik örnek karar.

  • 27/04/2025

...037Gündem No : 88Karar Tarihi : 10/06/2015Karar... ...İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd... ...İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.... ...bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna... ...bendinin (2) numaralı alt bendinde öngörülen... ...kuruluşların, ticarî ve sınaî... ...kaydıyla) 4- Alarm ve güvenlik sistemi...
otomasyon yangin taah otomasyon
… Devamı
İşbitirme belgesi “park, kavşak ve bahçelerde yeşil alan bakım ve revizyonu yapmak” olan bir firma Benzer iş tanımı “Mezarlıklarda bakım onarım ve hizmet işlerini yapmış olmak “şeklinde olan bir ihaleye katılabilir mi?

İşbitirme belgesi “park, kavşak ve bahçelerde yeşil alan bakım ve revizyonu yapmak” olan bir firma Benzer iş tanımı “Mezarlıklarda bakım onarım ve hizmet işlerini yapmış olmak “şeklinde olan bir ihaleye katılabilir mi?

  • 27/04/2025

Karar Tarihi: 24.03.2021Karar... ...yapılan inceleme neticesinde esas inceleme... ...26.02.2021 tarih ve 10378 sayı ile... <p>İşbitirme... ...inceleme raporu ve ekleri incelendi... ...sözleşme kapsamında taahhüt edilen...
otomasyon yangin güvenlik sn otomasyon
… Devamı
İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

  • 27/04/2025

...037Gündem No : 86Karar Tarihi : 10.06.2015Karar... Tic. Ltd. Yüklenici taahhüdün tümünü... ...Hatay Altyapı, Bina ve Tesis İhtiyaçları... Tic. Ltd. ...26/5/2014 tarihli ve 9712 sayılı...
otomasyon yangin güvenlik sn otomasyon
… Devamı
Kıdem Tazminatlarının Ödenmemesi nedeniyle İdare ile Davalı Olan Firma, Aynı İdarenin Yeni İhalesinde “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

Kıdem Tazminatlarının Ödenmemesi nedeniyle İdare ile Davalı Olan Firma, Aynı İdarenin Yeni İhalesinde “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

  • 27/04/2025

...054Gündem No : 48Karar Tarihi : 25.10.2017Karar... ...Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı... ...Bengi Grup Özel Güvenlik Hiz. Ltd. ...olarak Ulusoy Özel Güvenlik Hizmetleri... ...yapılan inceleme neticesinde esas inceleme...
otomasyon yangin taah sn otomasyon
… Devamı
yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

  • 27/04/2025

...0015Gündem No : 33Karar Tarihi : 17.02.2011Karar... Ve Kim. Sanayi Ticaret Ltd. ...tarihine kadar süre verilmesi talep edilmektedir... ve Kim. Sanayi Ticaret Ltd. ...gelmemiş olması, taahhüdün yerine...
otomasyon yangin güvenlik sn otomasyon
… Devamı