...dolandırıcılık ve görevi ihmal suçlarından dolayı İzmir Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davası iddianamesi içeriği ve... ...aykırı faaliyetlerde bulunduğunun ispat edilip mahkemeye verilmesi nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği belirtilmiştir...

Buna göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin... ...gecikme ile 09.07.2006 tarihinde hizmete sunduğu, yüklenicinin ceza uygulaması yapılmaması için gecikmenin, söz konusu...

...kılındığı, Havva Üstün tarafından Selma Çelik’in ihaleye katılımda vekil tayin edildiği, teklif mektubunun ve teklif... ...maddesinde “ İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara...

...kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımlarının ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi... ...yürütülmesi gerektiğinin ihale yetkilisince onaylanması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (b) bendine göre...

...ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,” nın ceza ve ihalelerden yasaklama hariç bu Kanuna tabi olmadığı... ...maddesinin son fıkrasında mevcut düzenlemelerin yetersiz kalması nedeniyle, AB mevzuatı gözönüne alınarak, hava taşımacılığına...

...şartnamenin diğer hususlar bölümünün 7 maddesi gereğince cezai bedel uygulanacaktır. ...ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin...

...şartnamenin diğer hususlar bölümünün 7 maddesi gereğince cezai bedel uygulanacaktır. ...ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin...

...Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde, mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir... ...tarihinin belirlendiği ve teslim şartlarına uyulmaması durumunda cezai şartları da içeren bir sözleşme yaparak yükümlülüklere...

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi...

...kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan... Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden...