...sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda tasfiye edilen işlerle ilgili olarak yüklenici firmalara iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunun incelenerek Kurum görüşünün bildirilmesinin istendiği, Tandoğan-Keçiören Metro Hattı İnşaat ve Bina İşinin yüklenicisi olan Türkerler İnş.

...dürbünlerin gümrükten çıkarılamayacağı bildirildiğinden söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek teslimat süresinin uzatılıp uzatılamayacağı hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

...Belirtilerek, idarece yüklenicinin başvurusuna ilişkin herhangi bir karar alınmadan sözkonusu durumun mücbir sebep sayılıp ek süre verilip verilmeyeceği hususunda Kurumumuz görüşü talep edilmektedir.

...gerçekleştiremeyeceğini bildirdiğinden başka üreticiler ile sözleşme imzaladıklarını, söz konusu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Kurum görüşü talep edilmiştir.

...başlıklı 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler” kapsamında mütalaa edilip edilmeyeceği hususunda, Kurum görüşü talep edilmektedir.

...desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı konusunda Kurum görüşü talep edilmektedir.

... başvuruda bulunulmaması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.Talebe konu olaya ilişkin Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler ile Kamu Satınalma Platformu üzerinden yapılan incelemede; başvuruya ... değerlendirmede; söz konusu hatta ait dava konusunun mücbir sebep olarak kabul edilebileceği görüşü belirtilmektedir.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri düzenleyen 5 ...

...açacağı, yüklenicinin bu durum gerekçesiyle süre uzatımı talebinde bulunduğu hususlarından bahsedilmekte ve bu durum nedeniyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurum görüşü istenmektedir.Yüklenicinin süre uzatımına ilişkin 13.09.2012 tarihli dilekçesinde özetle; römorkörlerin ana makinalarının ve teknik şartnameye uygun ilave...

...fesih hükümlerinin uygulanmaması ve ek süre verilmesinin talep edildiğinden bahisle belirtilen durumun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.

...durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesini ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.