mücbir sebep başvurusu - Arama Sonuçları

Sözleşmenin imzalanmasındaki gecikme ve üreticinin ülkesinde tatil olması nedeniyle üretim yapılamaması durumu mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

Sözleşmenin imzalanmasındaki gecikme ve üreticinin ülkesinde tatil olması nedeniyle üretim yapılamaması durumu mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  • 27/04/2025

...christmas) tatili nedeniyle üretim yapılamaması hususu nedeniyle alım konusu hizmeti yerine getirememesine ilişkin başvurusunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin koşullarının oluşmadığına,Oybirliği ile karar verilmiştir.
… Devamı
Sağlık Bakanlığının duyurusu ile ürünün toplatılmasına karar verilmiş ve bu nedenle de tedarikçinin stoklarında bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilir mi?

Sağlık Bakanlığının duyurusu ile ürünün toplatılmasına karar verilmiş ve bu nedenle de tedarikçinin stoklarında bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilir mi?

  • 27/04/2025

Sağlık Bakanlığının anılan Duyurusunun tarihi 29/12/2011 olup yüklenicinin idareye mücbir sebep başvurusunun tarihi ise 07/05/2012 tarihidir. Yüklenici tarafından mücbir sebep başvurusunun, 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki yirmi günlük süreye uygun olarak yapılmadığı görülmektedir....
… Devamı
ÇED olumlu raporunun mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

ÇED olumlu raporunun mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...çerçevesinde mücbir sebep başvurusunda bulunulmaktadır.Netice itibariyle, sözü edilen yargı kararı sonrasında hukuka aykırı hale geldiği değerlendirilen bahse konu sözleşme kapsamında, ihale öncesi alınan ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi hususunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep kabul edilemeyeceğine...
… Devamı