Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye sunduğu belgeler ile varsa idarenin yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye sunduğu belgeler ile varsa idarenin yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye sunduğu belgeler ile varsa idarenin yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

İdarece işin yapılacağı yer fiziki ve stratejik olarak değerlendirildiğinde bahse konu talebin can ve mal güvenliği açısından işin yapılmasına engel olabileceği, yüklenicinin bu duruma müdahale edemeyeceği ve bu hususun taraflarınca mücbir sebep olarak kabul görülebileceği görüşüne yer verilmiştir.

...aşamasında hava koşulları sebebiyle ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği. ...yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek süre uzatım talebinde bulunduğu, bu kapsamda, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu... Yoğun kar yağışının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

...firmasında 25 günlük grev nedeniyle levhaların üretiminde gecikme yaşandığı belirtilerek süre uzatımı talebine ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “kanuni grev”in mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilmesi hususunda takdir ilgili idareye aittir .

Boru hattının geçeceği yer içerisindeki jeolojik ve coğrafi durumlar mücbir sebep olarak gösterilebilir mi? Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. ...bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir...

...edebileceğini belirttiği, yüklenicinin de kendilerinden bu tarihe kadar ek süre talebinde bulundukları, kendilerinin söz konusu mala halen ihtiyaç duymakta oldukları ve yeni teslim tarihinin iş programlarını aksatmayacağı belirtilerek idarelerince bu hususun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Kurumumuzdan...

Büyük bir kısmını teslim etmemize rağmen, aşağıdaki mücbir sebeplerden dolayı gecikme yaşanmaktadır. Bu dilekçede teslimatın ileri tarihe alınması talebinin gerekçesi olarak Boğaziçi EDAŞ Genel Müdürlüğü... Ağır kış şartları ve yoğun hava muhalefetinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi mümkün müdür?

... Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği, dilekçe ... edilememesinin 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ...