3 üncü madde - Arama Sonuçları

Birden fazla kısma teklif veren isteklinin 1 kısımda sözleşme imzalamaya gitmemesi durumunda vermiş olduğu tüm teminat mı yoksa ilgili kısma isabet eden tutar mı gelir kaydedilir? 

Birden fazla kısma teklif veren isteklinin 1 kısımda sözleşme imzalamaya gitmemesi durumunda vermiş olduğu tüm teminat mı yoksa ilgili kısma isabet eden tutar mı gelir kaydedilir? 

  • 27/04/2025

İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü, “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası.
… Devamı
İdarece kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmeyen alt yükleniciler için lisans ve diğer belgelerin teklif verme aşamasında istenmesi mevzuata uygun mudur?

İdarece kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmeyen alt yükleniciler için lisans ve diğer belgelerin teklif verme aşamasında istenmesi mevzuata uygun mudur?

  • 27/04/2025

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici...
… Devamı
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep kabul edilir mi?

yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep kabul edilir mi?

  • 27/04/2025

Açıklanan nedenlerle; yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olayların, 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine, Oybirliğiyle...
… Devamı
Teknik şartnamelerin hatalı olduğunun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle anılan kalemlere ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hk.

Teknik şartnamelerin hatalı olduğunun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle anılan kalemlere ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hk.

  • 27/04/2025

...Uygulama Merkezi’nin 20 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 3 üncü ve 4 üncü kalemlerine ilişkin teknik şartnamelerin... ...735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...sözleşme imzalandığı, yüklenim konusu kalemlerden 3 ve 4 üncü kalemlerin muayene ve kabul işlemlerinin anılan kalemlere...
… Devamı
İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

  • 27/04/2025

...sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde başvuruya... Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde, “9.1. 9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
… Devamı
Özel Sektör İş Bitirmeye ilişkin SGK Belgeleri işin gerçekleştirildiği yere ait değilse teklif değerlendirme dışı bırakılmalımıdır?

Özel Sektör İş Bitirmeye ilişkin SGK Belgeleri işin gerçekleştirildiği yere ait değilse teklif değerlendirme dışı bırakılmalımıdır?

  • 27/04/2025

08.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararında “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin (a) ve (b) bendine göre puanlama yapılarak 1 numaralı istekli 2 puan, 2 numaralı istekli 3 puan, 3 numaralı istekli 1 puan, 5 numaralı istekli3 puan ve 6 numaralı istekli 1 puan almıştır.
… Devamı