...ile ihale edilen bina onarım işinin yer teslimi sırasında yüklenicinin talebi üzerine işe başlanılmadan evvel mevcut... ...fesh edilmesi gerektiğine karar verildiği, ortaya çıkan bu durumun mücbir sebep olarak belirlenen bir hal olup olmadığı... ...süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar başlığı altında mücbir sebep halleri çerçeve niteliğinde tespit edilmiştir...

...uygulanması aşamasında hava koşulları sebebiyle ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği. Mücbir sebep başvurusuna ilişkin yazı ekinde yer alan, yüklenicinin 27/02/2012 tarihli dilekçesinde; sözleşme kapsamında... ...147191 İKN’li “Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgeleri 6 (Altı) Adet C Band Doppler Meteoroloji Radarı Alımı” ihalesinde...

...dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü... ...sebep başvurusuna konu olan ürünlerin belirli miktarlarının yüklenici tarafından teslim edildiği anlaşılmaktadır.... ...İhale Kurumu tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen bir durumun somut bir olayda mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceğine...

...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... Kurum tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen bir durumun somut bir olayda; mücbir sebep olarak kabul edilip... ...4230-2923-14 sayılı yazısında özetle; “Gökçeada Radarı Altyapı İhtiyaçları” işinin yürütülmesi sırasında işin...

...muavinlerin isim listesi idare tarafından talep edildiğinde yüklenici tarafından yazılı olarak bildirilecektir. ...alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama... ...bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle...

...Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmede belirlenen... ...süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar başlığı altında mücbir sebep halleri çerçeve niteliğinde tespit edilmiştir... ...yerine getirilmesinde önceden öngörülemeyen ve önlenemeyen bir durumun ortaya çıkmadığı anlaşıldığından, alım konusunun...

...faturalarda yer alan birim fiyatların il rayiç fiyatlarının altında olduğu, idare tarafından faturaların toplam tutarları... ...hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup... ...edilecektir.” düzenlemesi, Teknik Şartname’nin 17’nci maddesinde “Yüklenici çalıştıracağı araçlara ait noter tasdikli ruhsat...

üzerinde bırakıldığı, yüklenicisi adı geçen şirket olan işe ilişkin mekanik projelerde... ...bulunmadığı gerçeğini değiştirmeyeceği, dolayısıyla bu durumun davacı şirketin ihaleye katılmasına engel teşkil... ...idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

...teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe... ...için 12 aylık olarak sigorta ettireceği, sigorta bedellerinin yükleniciye ait ve teklif fiyata dâhil olduğu anlaşılmıştır... ...incelemeye konu ihalede idare tarafından 339.075,58 TL’nin altında teklif veren Öz Kandemir İlaçlama Yemek Gıda Ltd...

...çalışılan tarihlerle sosyal güvenlik prim ödemeleri çelişmesi durumunda iş yönetme belgesi konusunda nasıl hareket edilmesi... ...düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler... ...bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme...