benzer iş ihalesi - Arama Sonuçları

Malın ihraç edileceği ülkede geçerli ihracat rejiminde sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan bir değişiklikler mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

Malın ihraç edileceği ülkede geçerli ihracat rejiminde sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan bir değişiklikler mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  • 27/04/2025

...bir karar olabileceği gerekçesiyle söz konusu belgenin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesinden kaynaklanan bir gecikmenin... e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...İKN’li 40 Adet Keskin Nişancı Tüfek Dürbünü Alımı ihalesinin yüklenicisinin Roza Teknik Müşavirlik Mümessillik...
… Devamı
yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

  • 27/04/2025

...sözleşmede öngörülen sürede teslim edemeyeceği, bu gelişmenin önceden öngörülemeyeceği bu sebeple bu durumun mücbir... d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...sayılı yazısında özetle: 2010/83378 İhale Kayıt Numaralı ihalesinin yüklenicilerinden biri olan Düzey Tıbbi Sist. ...
… Devamı
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallere ilişkin genel bir belirleme yapılabileceği... ...yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen...
ihalesi
… Devamı
Ürünün uygunluğu konusunun mahkemeye intikal etmiş olması mücbir sebep kabul edilerek süre uzatımı verilebilir mi?

Ürünün uygunluğu konusunun mahkemeye intikal etmiş olması mücbir sebep kabul edilerek süre uzatımı verilebilir mi?

  • 27/04/2025

...mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi. ...e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallerinde öngörülmezlik ve önlenemezlik şartlarının... ...00 Ton Yemlik Arpa ve 235.00 Ton Ekmeklik Buğday İthalatı ihalesinin 15/7/2014 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun...
… Devamı
İlaç üreticisinin Türkiye’de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından temin edilememesi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

İlaç üreticisinin Türkiye’de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından temin edilememesi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  • 27/04/2025

...sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 inci maddesine göre işlem yapıldığı belirtilerek, bahis konusu ilacın üreticisi... e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...2009/14225 ihale kayıt nolu 100 kalem ilaç ve serum alımı ihalesinin yapıldığı, 7 kalem ilaç için 21/4/2009 tarihinde...
… Devamı