...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...İhale Kurumunun cevap yazısında mücbir sebep durumuna ilişkin Kuruma başvuruda bulunulması...

...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı... ...belgelerle tevsik edildiği ve bu hususun mücbir sebep oluşturduğu belirtilmiştir. ...yükleniciden kaynaklanan bir kusur olmadığı, bu durumun yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine...

...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği... ...Sebepler başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...öngörülen sürede yerine getirmesine engel olan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği...

...kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususuna... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından... ...ifade edilmekte olup, belirtilen nedenin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda...

...bulunduğu hususlarından bahsedilmekte ve bu durum nedeniyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...hususlarından bahsedilmekte ve bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilerek dört hafta süre uzatımı... Mücbir sebebin en önemli unsurları kaçınılmazlık ve öngörülemezliktir.

...çıkarılamayacağı bildirildiğinden söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...inisiyatifleri dışında gerçekleşen olayların mücbir sebep olarak değerlendirilerek, yukarıda... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği... ...nedeniyle güvenlik sorunu bulunmasının mücbir sebep için gerekli olan öngörülmezlik ve önlenemezlik... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından...

...Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...quot; nın iptaline ilişkin yargı kararının mücbir sebep olarak belirlenmesi hakkında.... ...sonuçlanacağı belirsiz olan bahse konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... ...teslim alınabildiği, bu nedenle söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda...

...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca mücbir sebep olarak değerlendirilmesi gerektiğine... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından... ...Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca mücbir sebep başvurusunda bulundukları, başvurunun...