...hazır paket yemek alımı işine ilişkin olarak yüklenicinin deposunda çıkan yangın sebebiyle malın süresinde teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin...

... Buna göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan ... Müdürlüğünün 13/7/2012 tarihli ve M.17.2.Çan.0.11-737/7895 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesinden; Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından 18/10/2011 tarihinde 4734 sayılı Kanunun ...

İhalenin döviz kurundaki oynaklıklar sebebiyle 2'nci kere iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Ancak ağır aykırılık halinde aykırılığın bir defa dahi gerçekleşmiş olması sözleşmenin fesih sebebidir. (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

...verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının incelenmesi ve buna göre karar verilmesi...

...Mahkeme kararlarının talep edildiği ve elektronik posta yoluyla gönderilen kararların incelenmesi neticesinde “şirket ortağı Kadir Ülgül’ün iş güvenliği uzmanıyken mesleki...

İş Kazası sebebiyle yaralanmaya neden olmak suçundan ceza almış bir kişi ihalelere katılabilir mi?

...siparişlerin ötelenmesi veya iptali mümkün olmadığından bu durumun mücbir sebep sayılması gerektiği, kaldı ki sözleşmeye konu araçların önemli bir kısmının teslim edildiği, kalan kısmının yedek parçalarının temin edildiği, üretim ve teslimatın sürdüğü, diğer taraftan 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendine göre mücbir sebebi...

...Hastanesinin, yüklenim konusu malın gümrükte yaşanan denetleme ve TSE onayının gecikmesi sebebiyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip...

hükmü yer almaktadır.İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Bursa Ovaakça Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü tarafından 21.11.2016... Teklif Tutarları Arasındaki Fiyat Farkları İhalenin İptal Sebebi Olabilir Mi?