Yüklenici firmaya ait fabrikada çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün müdür? fabrika yangını mücbir , fabrikada çıkan yangın , mücbir sebep koşulları , mücbir sebep yangın durumu , yangın hukuki sonuçları , yangın mücbir sebep , yüklenici firma yangın , yüklenici yangın sorumluluk

...tarihinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında fabrikanın kullanılamaz hale geldiği, patlama ve yangının kendi kusurlarından kaynaklanmadığı belirtilerek taahhüdün yerine getirilmesini engelleyen bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10 uncu maddesinin (e) kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilmesi yönünde bir...

...D-302 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 6 Gündem Konusu : Mücbir sebep görüş talebi Emniyet Genel Müdürlüğünün... ...tarafından tanzim edilen ifade tutanaklarının incelenmesinde yangının firmanın üretim tesislerindeki merdivenle inilen...

...Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesini ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep belirlenmesi. ...çalışmamasının yurt dışında sıvı helyum gazının üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü...

...konusu malzemelerden bir kaleminin (mesh) üretici firmanın fabrikasını devretmiş olması ve yeniden CE uygunluk işareti... Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. ...kaynağın tesliminin aksadığı belirtilmekle birlikte, sözkonusu fabrikanın arıza nedeniyle malın kapsüllenmesi işini yapamayacağına...

...edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği hususunda... ...mahkeme kararına istinaden yükleniciye mücbir sebep kapsamında yangının olduğu 28/05/2010 tarihinden itibaren 70 gün cezasız...

...tarihinden itibaren) 60-80 günlük sürenin bahse konu ocaktaki yangının mücbir sebep kapsamında değerlendirilip verilmesinin... ...nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda...

tarafından idareye başvurularak mücbir sebep dolayısıyla süre uzatımı talebinde bulunulmuştur. Süre uzatımı talebinin dayanağını yüklenicinin fabrikasında ortaya çıkan yangın sebebiyle üretimde kullanılacak... Sunulan belgelerden mücbir sebep talebine konu yangının 12.06.2013 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

...yangında malzemenin zarar gördüğü; olaya ilişkin raporda yangının 23.07.2005 tarihinde söndürüldüğü, toplam 55... Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.