...oluşmayacağı, ihalenin tekrar hazırlanması ve gözden geçirilmesi fırsatı verdiği yönündeki değerlendirmesinin hukuki bir gerekçe içermediği; ihalenin, yaklaşık maliyetin altındaki geçerli teklif üzerinde bırakılmaması sonucunu doğurduğu; bu durumun da Kanun’la idarelere ihalenin iptali hususunda verilen yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı...

... edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve üretici firma ile kendisi arasındaki hukuki ilişkinin de bu çerçevede tesis edilmesi temel olarak yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır ... ifadeyle yüklenici firmanın kendi kusurundan kaynaklandığı anlaşıldığından, söz konusu durumun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde “mücbir sebep” olarak kabul edilemeyeceğine ...

...ortaklık ve yönetim ilişkisi bulunmadığı gerçeğini değiştirmeyeceği, dolayısıyla bu durumun davacı şirketin ihaleye katılmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varıldığından...

... için gerekli tedbirlerin alınması ve tedarikçi veya üretici firma ile kendisi arasındaki hukuki ilişkinin de bu çerçevede tesis edilmesi temel olarak yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır ... müdebbir bir tacir gibi davranmamasından kaynaklandığı anlaşıldığından, söz konusu durumun 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi çerçevesinde “mücbir sebep” olarak kabul ...

...yönetimine kadar aktarılarak şikayette bulunulduğu hususlarından bahsedilmekte ve bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilerek dört hafta süre uzatımı verilmesi talep edilmektedir... Mücbir sebebi teşkil eden olay, tabii, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi, insana bağlı bir olay, bir davranış da olabilir.

Mücbir sebebi teşkil eden olay, tabii, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi, insana bağlı bir olay, bir davranış da olabilir. ...diğer haller olduğu,2 nci fıkrasında; süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep...

...ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti gibi taahhüdünü yerine getiremeyeceği durumların oluşması halinde idarece Kanun’un yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca sözleşmenin feshine veya devamına karar verilmesinin önünde hukuki bir engel bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı...

...ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti gibi taahhüdünü yerine getiremeyeceği durumların oluşması halinde idarece Kanun’un yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca sözleşmenin feshine veya devamına karar verilmesinin önünde hukuki bir engel bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı...

...gerektiği, buna karşılık, yüklenici firmanın 1 inci partiyi teslim edemeyeceğini, bu durumun kendisinden kaynaklanmadığını, söz konusu malzemeyi üreten Çin Halk Cumhuriyetinde... ...nedeniyle yüklenici firma açısından doğan sorumluluğa ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlığın, üretici firma olan Shangai Litu Medical Appliances Co.

...bildirmek zorundadır.Yüklenici sınırdan geçiş yapacak olan personel ve aracın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunu kabul etmiş sayılır.Dilekçe ile bildirilmesi gereken bilgiler... Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından yapılacaktır.