ihale kanunu madde - Arama Sonuçları

İthal edilerek tedarik edilecek malların üretici firmanın henüz ihraç lisansı alamaması nedeniyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

İthal edilerek tedarik edilecek malların üretici firmanın henüz ihraç lisansı alamaması nedeniyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

  • 27/04/2025

4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...gelen mutad dışı gecikmenin 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilerek “mücbir sebep” olarak... ...kayıtlarına alınan yazısında , özetle; “Gaz El Bombası” alımı ihalesine ilişkin olarak 25.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı...
… Devamı
Yüklenicilerin malın tedarikine yönelik olarak üçüncü kişilerle yaşadıkları problemler mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

Yüklenicilerin malın tedarikine yönelik olarak üçüncü kişilerle yaşadıkları problemler mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olayların, yüklenicilerin idare ile yaptığı kamu ihale sözleşmelerini zamanında ifa etmesine engel olması hususunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, Oybirliği ile karar verildi.
… Devamı
Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

  • 27/04/2025

...yüklenicinin gerekli tedbirleri almadığını, dolayısıyla kusurlu olduğunu gösterdiğinden, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle ihale konusu edimin süresinde ifa edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilerek “mücbir sebep” olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
… Devamı
Yüklenicinin sözleşme konusu malları tedarik ettiği ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi mücbir sebep sayılır mı?

Yüklenicinin sözleşme konusu malları tedarik ettiği ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi mücbir sebep sayılır mı?

  • 27/04/2025

Bu bağlamda ithalatçı firmanın kusurundan kaynaklanan nedenlerle ihale konusu edimin süresinde ifa edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilerek “mücbir sebep” olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
… Devamı
İş yönetme belgesinde, çalışılan tarihlerle SGK prim ödeme tarihlerinin çelişmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

İş yönetme belgesinde, çalışılan tarihlerle SGK prim ödeme tarihlerinin çelişmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  • 27/04/2025

...Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b... ...nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt... İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi AZ Taah.
… Devamı
yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

  • 27/04/2025

...kalem Btr-80 ZMA yedek parçası alımı” ihalesine ilişkin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... Dolayısıyla, bu gecikmenin 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilerek “mücbir sebep” olarak...
… Devamı
Konut Yapı Kooperatifleri İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilirler Mi?

Konut Yapı Kooperatifleri İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilirler Mi?

  • 27/04/2025

...açık olmak üzere, 1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2) Bilal Gümüş adına düzenlenmiş 22.11.2012 tarihli ve 2012/846 sayılı iş bitirme belgesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılamayacağına...
… Devamı
Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

  • 27/04/2025

... 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci ... varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer ... hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.
… Devamı
Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

  • 27/04/2025

... 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci ... varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer ... hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.
… Devamı