ihale tarihi - Arama Sonuçları

Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/068Gündem No : 82Karar Tarihi : 18/11/2015Karar No : 2015/DK.D-302Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 6Gündem Konusu... ...şekilde yerine getirmelerini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden müdebbir bir tacirin sorumluluğunu...
… Devamı
Devam eden bir yemek hizmeti alımında yemek porsiyon sayısında aşırı düşüş olması mücbir sebep kabul edilerek sözleşme feshedilebilir mi?

Devam eden bir yemek hizmeti alımında yemek porsiyon sayısında aşırı düşüş olması mücbir sebep kabul edilerek sözleşme feshedilebilir mi?

  • 27/04/2025

...somut bir olayda mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği de idarenin takdirindedir.Kamu ihale mevzuatına göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi veya sözleşmenin feshedilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi...
… Devamı
Doğrudan Temin usulü ile yapılan işlerde KİK’e itiraz edilebilir mi?

Doğrudan Temin usulü ile yapılan işlerde KİK’e itiraz edilebilir mi?

  • 27/04/2025

...edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Başvurunun reddine, başvuruya konu işin, 4734 sayılı kanun’un “doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği, anılan kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan...
… Devamı
Taş ocağında beklenmedik bir anda karşılaşılan kil tabakaları nedeniyle üretimde sorun yaşanmasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında

Taş ocağında beklenmedik bir anda karşılaşılan kil tabakaları nedeniyle üretimde sorun yaşanmasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARIToplantı No : 2006/67Gündem No : 43Karar Tarihi : 18.12.2006Karar No : 2006/DK.D-189Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9Gündem Konusu :Milli Savunma Bakanlığının 12 kalem muhtelif inşaat malzemesi temini ve nakli işinin ihale edildiği firmanın alım konusu malın üretiminde ve naklinde karşılaştığı...
… Devamı