kamu ihale kanunu mücbir sebep - Arama Sonuçları

15 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisinin bakımda olması sebebiyle asfalt ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi.

15 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisinin bakımda olması sebebiyle asfalt ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi.

  • 27/04/2025

... belirlenmiş ve maddenin (e) bendinde ise Kamu İhale Kurumunca benzeri diğer hallerin mücbir ... bitüm nakliyesinin gerçekleştirilesi ihalesi için” 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımaması sebebiyle mücbir sebep sayılmasının mümkün olmadığının Melikgazi ...
… Devamı
Grev erteleme kararına rağmen, işyerinde yaşanan iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi nedeniyle yaşanan sorunun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

Grev erteleme kararına rağmen, işyerinde yaşanan iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi nedeniyle yaşanan sorunun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No... ...bırakma eylemi nedeniyle yaşanan sorunun mücbir sebep olarak değerlendirilip... ...tarafından gönderilen yazıda, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallere... ...işlettirilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ihalesine... ...Kömür Sahası İşletmesi Hizmet Alımı ihalesi sonucunda 2/4/2007 tarihinde Park...
… Devamı
Teslim edilen cihazda arıza olması ve yüklenicinin yedek parça üretilemediğine dair belgeyle başvuruda bulunması durumu mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

Teslim edilen cihazda arıza olması ve yüklenicinin yedek parça üretilemediğine dair belgeyle başvuruda bulunması durumu mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

... hususun sözleşme imzalanmadan veya ihaleye teklif vermeden önce tespit edilebilecek bir ... başvurusuna ilişkin durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmesinin koşullarının oluşmadığına ...
… Devamı
Malı üreten firmanın devredilmesi nedeniyle yeniden CE Belgesi alınması gecikmeye sebep vereceğinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği?

Malı üreten firmanın devredilmesi nedeniyle yeniden CE Belgesi alınması gecikmeye sebep vereceğinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği?

  • 27/04/2025

... süresinin kısa bir süre öngörüldüğü ihalelerde, yüklenicinin üretici firmanın tesisini ... belgelenmediği hallerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 ... uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine, Oybirliği ile ...
… Devamı
Sözleşmenin imzalanmasındaki gecikme ve üreticinin ülkesinde tatil olması nedeniyle üretim yapılamaması durumu mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

Sözleşmenin imzalanmasındaki gecikme ve üreticinin ülkesinde tatil olması nedeniyle üretim yapılamaması durumu mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  • 27/04/2025

Kamu İhale Kurumu tarafından mücbir sebep ... karar verme sorumluluğu 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi çerçevesinde idareye ait bulunmaktadır.Yüklenicinin mücbir sebep başvurusunda, bahse konu alıma ilişkin ... şeklinde düzenlendiği, yüklenicinin ihale konusu alıma teklif verirken bu hususu ...
… Devamı
İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

  • 27/04/2025

... eksikliklerin tamamlanması durumunda mücbir sebep talebinin Kurumumuz tarafından incelenebileceği ... olarak belirlendiği, idareden kaynaklı sebeplerle ihale yetkilisi onayı ile verilen 120 günlük ... çalışılamayan günlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında ...
… Devamı
proje onay sürecinin uzaması sonucunda malzemenin geç teslim edilmesi hususu mücbir sebep sayılabilir mi?

proje onay sürecinin uzaması sonucunda malzemenin geç teslim edilmesi hususu mücbir sebep sayılabilir mi?

  • 27/04/2025

...sağlanması gerektiği ve Kamu İhale Kurumu tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen bir durumun somut bir olayda; mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verme sorumluluğu 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi çerçevesinde idareye ait bulunmaktadır.İsteklilerin, ihale konusu işin yüklenilmesi halinde ihale dokümanı çerçevesinde...
… Devamı
Ürünün uygunluğu konusunun mahkemeye intikal etmiş olması mücbir sebep kabul edilerek süre uzatımı verilebilir mi?

Ürünün uygunluğu konusunun mahkemeye intikal etmiş olması mücbir sebep kabul edilerek süre uzatımı verilebilir mi?

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No... ...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun (05.07.2012 gün ve 28344 sayılı... ...nedeniyle yüklenicinin ek süre talebinin mücbir sebep olarak değerlendirilip... ...ettiğinden bahse konu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye ek olarak... ...235.00 Ton Ekmeklik Buğday İthalatı ihalesinin 15/7/2014 tarihinde 4734 sayılı...
… Devamı