kamu ihale kanunu - Arama Sonuçları

Yüklenim konusu malın gümrükte yaşanan denetleme ve TSE onayının gecikmesi sebebiyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği

Yüklenim konusu malın gümrükte yaşanan denetleme ve TSE onayının gecikmesi sebebiyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/57 Gündem No... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...olarak yüklenici ile sözleşme imzalandığı, yüklenicinin ihale konusu malları süresi içinde teslim edemediği ve yüklenicinin...
… Devamı
Teknik şartnamelerin hatalı olduğunun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle anılan kalemlere ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hk.

Teknik şartnamelerin hatalı olduğunun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle anılan kalemlere ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hk.

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2006/67 Gündem No : 44... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...alan hatalı düzenlemeleri de sözleşme imzalanmadan önce ihaleye teklif verme aşamasında fark ettiğinin ya da fark...
… Devamı
Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2008/43 Gündem No... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...Paleti Alımı” ihalesinin 02.03.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye ilişkin sözleşmenin 05.04.2007 tarihinde Berk Makine...
… Devamı
yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2008/7 Gündem No : 151... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde –önceden...
… Devamı
Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  • 27/04/2025

İstekli tarafından ihaleye sunulan ve Karayolları 17. ...İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince... ...1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında...
… Devamı
İthal edilerek tedarik edilecek malların üretici firmanın henüz ihraç lisansı alamaması nedeniyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

İthal edilerek tedarik edilecek malların üretici firmanın henüz ihraç lisansı alamaması nedeniyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/47 Gündem No : 88... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...kayıtlarına alınan yazısında , özetle; “Gaz El Bombası” alımı ihalesine ilişkin olarak 25.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı...
… Devamı
Yüklenicinin sözleşme konusu malları tedarik ettiği ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi mücbir sebep sayılır mı?

Yüklenicinin sözleşme konusu malları tedarik ettiği ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi mücbir sebep sayılır mı?

  • 27/04/2025

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/38 Gündem No : 82... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... ...süresinde yapılmayan teslimat nedeniyle sözleşme konusu edimin ihale dokümanında belirlenen sürede ifa edilemediği belirtilerek...
… Devamı
İş yönetme belgesinde, çalışılan tarihlerle SGK prim ödeme tarihlerinin çelişmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

İş yönetme belgesinde, çalışılan tarihlerle SGK prim ödeme tarihlerinin çelişmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  • 27/04/2025

...Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b... ...1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında... İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi AZ Taah.
… Devamı