...kobalt 60 kaynağının kapsüllenmesi aşamasında üretici firmada meydana gelen arızadan dolayı temin edemediği ve ürünü sözleşmede öngörülen sürede teslim edemeyeceği, bu...
kavga olayı - Arama Sonuçları
...kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye (15) gün süre verilmesine, olayın niteliği ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin davalı...
...idareden kaynaklanan sebepler mücbir sebepler arasında sayılmadığı gibi mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı veya sözleşmenin feshini isteme başvurusunun yüklenici tarafından...
...başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından, meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan...
...bulunulduğu, anılan Müdürlüğün Hukuk Müşavirliğince yapılan değerlendirmede, bahse konu olayın yükleniciden kaynaklanan bir kusur olmadığı, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine...
...belirttiği hususun mücbir sebep olarak görülmesi gerektiği kanaati belirtilerek bahse konu olayın Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3.3 maddesi kapsamında Kurumumuz tarafından değerlendirilmesi...
...başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan...
...uygun olmayan dönemi olan 15/11/2021-15/04/2022 tarihleri arasında yapıldığı, bundan dolayı 22/02/2022-15/04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin...
...başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından, meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan...
...Başkanlığının Buğday Unu Alımında, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı ürünün geç teslim edilmesi hususunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun...