d) bentlerinde belirtilenlere benzer hallerin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenebilmesi için idarelerin Kuruma başvurmaları gerekmektedir.
mübzir sebep - Arama Sonuçları
Sağlık Bakanlığının anılan Duyurusunun tarihi 29/12/2011 olup yüklenicinin idareye mücbir sebep başvurusunun tarihi ise 07/05/2012 tarihidir.
4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.
...üreticinin ülkesindeki Noel (christmas) tatili nedeniyle üretim yapılamaması hususunun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi. ...
4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.
4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.
Anılan Kanunun (e) bendi uyarınca, Kurum tarafından somut bir olaydaki duruma yönelik mücbir sebep nitelendirmesinde de bu unsurlar göz önünde tutulmaktadır.
Ürünün uygunluğu noktasında mahkemeye intikal etmiş bir konu mücbir sebep kapsamında ele alınıp değerlendirilemez.
4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.
...işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceğine...