mücbir sebep hükümleri - Arama Sonuçları

İlaç üreticisinin Türkiye’de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından temin edilememesi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

İlaç üreticisinin Türkiye’de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından temin edilememesi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  • 27/04/2025

...ilaçların yüklenici firma tarafından ifa edilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum... ...adedinin hastanenin talebi üzerine yıl içerisinde sözleşme hükümlerine göre peyderpey 4.814 adedinin teslim edildiği... ...ettiğinin belgelemesi nedeniyle, ortaya çıkan bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü...
… Devamı
ÇED olumlu raporunun mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

ÇED olumlu raporunun mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

quot;ÇED Olumlu Kararı nın iptaline ilişkin yargı kararının mücbir sebep olarak belirlenmesi hakkında. ...Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü... ...olan aşamadaki işlem ve eylemlerinin, tabi olunan mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu...
… Devamı
Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

  • 27/04/2025

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi ... engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin ...
… Devamı
İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

İnşaat sahasına ulaşımı sağlanan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği.

  • 27/04/2025

...nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre... ...tarihten itibaren 7 gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. ...yüklenicisinin süre uzatımı talebinde bulunduğu, bu hususun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı...
… Devamı
Taşkömürü Aılımına İlişkin ocakta meydana gelen yangın sonucunda oluşan durum nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ,,

Taşkömürü Aılımına İlişkin ocakta meydana gelen yangın sonucunda oluşan durum nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ,,

  • 27/04/2025

...İşletme Müdürlüğünün yazdığı 11/8/2014 tarihli ve 70369 sayılı yazısında yüklenicinin süre uzatım talebinin mücbir sebep olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve sözleşmenin 34 üncü maddesinin gereğince yükleniciye ceza hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
… Devamı
İlaç alımlarında belirli bir marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

İlaç alımlarında belirli bir marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  • 27/04/2025

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartname’nin 41.4’üncü maddesinde, “Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır...”
… Devamı
Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  • 27/04/2025

Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk. ...öngörülen sürede yerine getirmesine engel olan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu. ...kendilerine 04.08.2005 tarihinde müracaat ederek sözleşme hükümlerine göre, 10.08.2005 tarihinde yapılması gereken...
… Devamı
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği Hk.

Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği Hk.

  • 27/04/2025

... üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir ... engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin ... yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi ...
… Devamı
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...sıkıntı olduğu, bu nedenin mücbir sebep olarak değerlendirilmesi gerektiği, karşılıklı imzalanan sözleşmenin fesih hükümlerinin uygulanmaması ve ek süre verilmesinin talep edildiğinden bahisle belirtilen durumun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.
… Devamı
Ortaya çıkan ek maliyetlerin sözleşme bedeli ile karşılanamayacak olması durumunun, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

Ortaya çıkan ek maliyetlerin sözleşme bedeli ile karşılanamayacak olması durumunun, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  • 27/04/2025

...tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükümleri, Yapım İşleri Genel Şartnamenin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde “(1) Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü...
… Devamı