d) bentlerinde belirtilen hallerin dışında bir sebebin söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenmesi talebiyle idareler tarafından Kuruma başvurulması mümkün bulunmaktadır.

d) bentlerinde belirtilen hallerin dışında bir sebebin söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenmesi talebiyle idareler tarafından Kuruma başvurulması mümkün bulunmaktadır.

Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye sunduğu belgeler ile varsa idarenin yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

...bir iş yapılamadığı, bu nedenle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hususunda anılan Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin Kurum görüş talebi.

... yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek süre uzatım talebinde bulunduğu, bu kapsamda, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ... verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.Mücbir sebep başvurusuna ilişkin yazı ekinde yer alan, yüklenicinin 27 ... belirtilmiş, açıklanan sebeplerle sözleşmenin idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilebilecek halleri ve şartları düzenleyen ...

...firmasında 25 günlük grev nedeniyle levhaların üretiminde gecikme yaşandığı belirtilerek süre uzatımı talebine ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “kanuni grev”in mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilmesi hususunda takdir ilgili idareye aittir .

Boru hattının geçeceği yer içerisindeki jeolojik ve coğrafi durumlar mücbir sebep olarak gösterilebilir mi? İhaleye çıkılırken ki şartların değişmemesi halinde, bu şartlar mücbir sebep olarak gösterilebilir mi? ...bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir...

...edebileceğini belirttiği, yüklenicinin de kendilerinden bu tarihe kadar ek süre talebinde bulundukları, kendilerinin söz konusu mala halen ihtiyaç duymakta oldukları ve yeni teslim tarihinin iş programlarını aksatmayacağı belirtilerek idarelerince bu hususun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Kurumumuzdan...

Büyük bir kısmını teslim etmemize rağmen, aşağıdaki mücbir sebeplerden dolayı gecikme yaşanmaktadır. Bu dilekçede teslimatın ileri tarihe alınması talebinin gerekçesi olarak Boğaziçi EDAŞ Genel Müdürlüğü... Ağır kış şartları ve yoğun hava muhalefetinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi mümkün müdür?

... Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği, dilekçe ... üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir ... engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin ...