...süre içerisinde teslim edilmeyen dört adet ambulans helikopterin teslimi için yükleniciye verilen ek süre içerisinde, ambulans helikopterlerden birinin teslim edileceği yer olan Ankara’ya gelirken kaza geçirmesi sonucu düşmesi sebebiyle teslim edilememesi hususunun mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

...Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... ...söz konusu gecikmenin tedarikçilerin parça tesliminde gecikecek olmasından kaynaklandığı...

...58Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7Gündem Konusu : Mücbir sebep başvurusu K.K.K Kara Kuvvetleri... ...benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda... ...tarafından verilecek cezalı süre içerisinde idareye teslimi her zaman mümkündür. ...kusurdan ileri gelmemiş olmasının, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasının...

... sunduğu, bu nedenle de söz konusu malzemenin teslimi yapamayacaklarını, ancak idarenizce uygun ... tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi ... tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği... ...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... ...yemeğin sözleşmeye göre yemek poşetleri olmadan tesliminin mümkün olamayacağı dikkate alındığında...

...10 uncu maddesini ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep belirlenmesi. ...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...anılan hüküm gereğince 1/6/2012 tarihinde mal tesliminin sona ereceği, ancak Kanıt Radyoloji... ...uncu maddesini ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği...

...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... Yüklenici firmanın internet sayfasında yer alan ürüne ilişkin belgenin (NANOCIS... ...için yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal teslimi büyük önem taşımaktadır. ...birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda...

...maddesi kapsamında değerlendirildiğinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğinin idarenin görüşü... ...sırasında yaşanan asayiş ve güvenlik sorununun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler --- ...bedel üzerinden imzalandığı, işe ilişkin yer tesliminin 14/10/2013 tarihinde yapılarak hattın...

... Dağıtım A.Ş.’nin şebeke gerilim değişimini yer teslimindeki gecikme nedeniyle daha sonraki bir tarihte tamamlayacak olmasının taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve yükleniciden kaynaklanan ... birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğine, Oybirliğiyle karar ...

... dava konusu işlemin niteliği gereği ürünün tesliminin gecikmesi halinde bozulma ihtimali olduğu ... verilinceye kadar kabulüne, ara kararı gereklerinin yerine getirilmesinin mecburi olduğu hususunun davalı ... süreç devam ettiğinden bahse konu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye ek olarak 60 gün süre ...