İzmit Rafinerisi’nden temin edilememesi nedeniyle teslimatın süresi içerisinde gerçekleştirilememesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği.

Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. Kamu İhale Kurulunun 25/7/2012 tarihli ve 2012/DK.D-132 sayılı kararında, başvurunun mücbir sebep olarak değerlendirilmemesinde iki neden bulunduğu görülmektedir.

4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır. Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bu yazıda ayrıca başvurunun mücbir sebep olarak kabul edilmesi durumunda cezasız ek süre hususunun sözleşme imzalanan ancak cezasız ek süre talebinde bulunmayan diğer firmaya uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da görüş istenmektedir. 3) Yüklenici tarafından 02/11/2015 tarihli dilekçeyle mücbir sebep başvurusu yapılmıştır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallere ilişkin genel bir belirleme yapılabileceği; 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (

Amerikan Dış İşleri Bakanlığından “İhracat Uygunluk Belgesi” onayı alamaması nedeniyle mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği.

Yüklenicinin, yüklenim konusu edimin ifasına engel teşkil eden olayın gerçekleşmesinde kendi kusurunun da bulunması halinde artık bir mücbir sebepten bahsedilemeyecek ve bu durumda mücbir sebebin en önemli unsurları olan “kaçınılmazlık” ve “öngörülemezlik” unsurları gerçekleşmemiş olacaktır.

dava konusu ürün , hukuki durum , hukuki süreç , mahkeme incelemesi , mahkeme kararı , mahkeme kararları , mücbir sebep , mücbir sebepler , sebep değerlendirmesi , ürün davası , ürün uygunluğu , uygunluk değerlendirmesi

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2014/039Gündem No : 86Karar Tarihi : 11.06.2014Karar No : 2014/DK.D-64Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7Gündem Konusu : Ordu Büyükşehir Belediyesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep başvurusu.

4735 sayılı Kanunun Mücbir Sebepler başlıklı 10 uncu maddesinde;“Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.