...yazı ekindeki belgeler çerçevesinde söz konusu durumların mücbir sebep sayılıp sayılamayacağına... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde; “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare...

...fıkrasında; süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...niteliklerini taşıyacak ve dolayısıyla anılan durum mücbir sebep olarak değerlendirilebilecektir... ...Hizmet Alım İhalesini gerçekleştirdiği ve sözleşmenin imzalandığı, yüklenicinin UR...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...rafinerinin sözleşme kapsamında olmadığı ve sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle fesih edilebilmesi...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi kapsamında mücbir... ...konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e...

...edilebileceği, mücbir sebep olarak kabul edilmesi durumunda en kısa süre içerisinde muadil konumda... ile 4 kalem malzeme için sözleşme imzalanmasının ardından ihale konusu... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare...

Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır. ...karşılanmadığı, bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyeti hakediş gelirlerinin gösterilmediği... ...dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale...

...bulundurularak işçilik giderleri için ek bir maliyet öngörülmediği, b) Sunulan fiyat tekliflerinde... İşe ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. ...üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren...

...bulundurularak işçilik giderleri için ek bir maliyet öngörülmediği, b) Sunulan fiyat tekliflerinde... İşe ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. ...üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren...

...belgelerin fotokopilerini sunduğu, Söz konusu maliye/satış tutarı tespit tutanaklarının... 8-Sözleşme giderleri.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. ...sarfiyatı üzerinden açıklama yapıldığı ve bu durumun her araç yönünden yakıt beyan yazıları...

...ihalede dokümanın kesinleşmiş olması sebebiyle sözleşme aşamasında istenerek incelenebileceği... İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. ...değişimi , ihale şartları değişiklik , ihalenin feshi nedenleri , ihalenin iptali sebepleri , kamu... ...başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin...