...günü üzerinden sözleşme imzalandığı, sözleşme konusu malzeme olan pediatrik elektrodun... ...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare...

...tarafından ihaleleri yapılan ve 26/08/2008 tarihinde sözleşmeleri imzalanan, İstanbul İç Ted.Blg... 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... Mücbir sebebin en önemli unsurları kaçınılmazlık ve öngörülemezliktir.

...yüklenicinin edimini ifa edemiyor olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...yapılması gerektiği, bu bağlamda idarelerin mücbir sebeplerin varlığı halinde ek süre vermesi... ...tarihinde sözleşme imzalandığı, yüklenicinin, sözleşme konusu ürünlerin bir kısmını teslim...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince mücbir sebep olarak kabul edilerek idarece ihalenin... ...hukuku , hukuki uygunluk teminat , sözleşme feshi teminatı , sözleşme ihlali teminatı... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

...2008/147191 İKN 'li ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında hava koşulları... ...sebeplerle sözleşmenin idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilebilecek halleri... Yoğun kar yağışının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

...quot; nın iptaline ilişkin yargı kararının mücbir sebep olarak belirlenmesi hakkında.... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e... ...izinleri , iptal kararı , mücbir sebep , mücbir sebepler , olumlu karar iptali , yargı kararı...

...Otobüs Satın Alınması” ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya... ...iptali ve ötelenmesinin mümkün olmadığı, bu sebeplerle durumun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu... ...Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususunda...

...müstahzar ilaç ve serumlar için hazırlanan sözleşmelerde, ilacın üretiminin durdurulması... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...tedariki zorluğu , mücbir sebep ilacı , mücbir sebepler ilacı , piyasa koşulları ilaç , tedarik... ...karşılanabilecek ilacın olmaması hallerinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği...

...nedeniyle ifa süresi içinde teslim edilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...metre kışlık polis kumaşı alımına ilişkin sözleşmenin 25.05.2007 tarihinde imzalandığı...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun mücbir sebepler başlığı altındaki hükümleri ile... Döviz artışları Kamu İhale Kurulu’nca mücbir sebep olara kabul edilmekte midir? Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.