...yapılamayacak olması durumunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin... ...talebinde bulunduğu belirtilerek, bu hususun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip yükleniciye... ...edilmek suretiyle söz konusu talebin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmediği anlaşılmaktadır...

...mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... ...kaldırmaya güçlerinin yetmediği gecikmenin mücbir sebep olarak kabul edilerek teslim tarihine ek... ...olduğunun, yükleniciye süre uzatımı vermeyerek sözleşmenin fesih edilmesi durumunda söz konusu...

...Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca mücbir sebep başvurusunda bulundukları, başvurunun...

...Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...quot; nın iptaline ilişkin yargı kararının mücbir sebep olarak belirlenmesi hakkında.... ...konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e...

...Gündem Konusu : Olumsuz hava şartlarının mücbir sebep olarak belirlenip belirlenmeyeceğine... ...uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep kabul edilmesi gerektiği belirtilmekte, ödenek... ...çalışılamaması hususlarının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e...

...Büyükşehir Belediyesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin ( e... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenip belirlenmeyeceği...

...koşullarından kaynaklanan olumsuzlukların mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine... ...çerçevesinde söz konusu durumların mücbir sebep sayılıp sayılamayacağına ilişkin Kurum... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde; “

...ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi. ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...rafinerinin sözleşme kapsamında olmadığı ve sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle fesih edilebilmesi...

...Tebliği' nin 25.3 üncü maddesi çerçevesinde mücbir sebep talebine ilişkin Kurum görüşü... Ücretlerin ödenmediği tespit edilirse sözleşme bedelinin onbinde bir oranında (…) ...yüklenicinin kendilerine başvurarak konunun mücbir sebep olarak değerlendirilmesini talep ettiği...

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca mücbir sebep olup olmadığı ve süre uzatımı... ...Kurumundan görüş talep edilebileceği, mücbir sebep olarak kabul edilmesi durumunda en kısa... ile 4 kalem malzeme için sözleşme imzalanmasının ardından ihale konusu...