“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “… Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 % 10 2022 % 60 2023 % 30 ödenek tespit olunmuştur.

ile 4 kalem malzeme için sözleşme imzalanmasının ardından ihale konusu ithal ürünlerin... Anılan Kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan değerlendirme...

...nin 7.13’üncü maddesinde “Eksternal Kalite Kontrol: Firma sözleşme anında, idare tarafından görevlendirilecek kan merkezi... ...anında müdahale edebilmesini sağlamak amacı ile gündüz mesai şartlarında devamlı bulunacak, özlük hakları yükleniciye...

...bir sebebin söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi kapsamında... ...belirsiz olan bahse konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında...

...nitelikte olması ve maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmiş olması gereklidir. ...belirtildiği, anılan rafinerinin sözleşme kapsamında olmadığı ve sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle fesih edilebilmesi için...

Sözleşme imzalandıktan sonra, ilk radar yerinin yükleniciye teslim edilmesi ile işe başlanacaktır. ...süre uzatımının talep edildiği, idarece elverişsiz hava şartları nedeniyle sahaya ulaşımın mümkün olmaması hususu...

...tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması.

İşe ait sözleşme eki “…  İşe ait sözleşmede; Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi … 9.3. “Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları … 18.2.

Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde, “9.1. ...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde...

...uygun yöntemlerle açıklanmadığı, araçların istenilen şartları (1400-1600cc, C segmenti, en az 2019 model, otomatik... ...onun yetkili servisiyle bölge servisi olarak yetkili servis sözleşmesi yapılır.