...aracı kiralanması işinde ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... ...10 ncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği... araç teslim şartları , araç teslimatı gecikmesi , araç... firması ile 31/12/2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, adı geçen firmanın...

...Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Mücbir sebep başvurusu K.K.K Kara Kuvvetleri... ...belirtilerek, söz konusu trafik kazasının sözleşmenin 50.2 nci maddesi uyarınca “gerektiğinden... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

...tarafından ihaleleri yapılan ve 26/08/2008 tarihinde sözleşmeleri imzalanan, İstanbul İç Ted.Blg... ...dilekçe ve ekleri değerlendirilirek mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususunda Kurumumuzdan... Mücbir sebebin en önemli unsurları kaçınılmazlık ve öngörülemezliktir. ...gecikme , mübcer sebep hırsızlık , mücbir sebep şartları , teslim yükümlülüğü ihlali , teslimat...

...günü üzerinden sözleşme imzalandığı, sözleşme konusu malzeme olan pediatrik elektrodun... ...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

...gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... ...Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...ihalesine ilişkin olarak 25.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, yüklenicinin, idarelerinden...

...bulunulduğu, belirtilen hususların mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurumumuzdan... ...süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı... ...03.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye ilişkin sözleşmenin 05.04.2007 tarihinde Berk Makine ve...

...yapılamayacak olması durumunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin... ...talebinde bulunduğu belirtilerek, bu hususun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip yükleniciye... ...edilmek suretiyle söz konusu talebin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmediği anlaşılmaktadır... ...söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi...

...mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... ...kaldırmaya güçlerinin yetmediği gecikmenin mücbir sebep olarak kabul edilerek teslim tarihine ek... ...olduğunun, yükleniciye süre uzatımı vermeyerek sözleşmenin fesih edilmesi durumunda söz konusu... ...teslim şartlarına uyulmaması durumunda cezai şartları da içeren bir sözleşme yaparak yükümlülüklere...

...Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...quot; nın iptaline ilişkin yargı kararının mücbir sebep olarak belirlenmesi hakkında.... ...söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi... ...konu davalık durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e...

... çerçevesinde; 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde mücbir sebep ... sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımaması sebebiyle mücbir sebep sayılmasının mümkün olmadığının Melikgazi ...