...ilişkin gerekçe ve belgelerle tekrar süre uzatımı talebinde bulunduğu, ikinci dilekçe ile sunulmuş olan belgeler göz önünde bulundurulduğunda idarelerince uygun görülmekle birlikte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca mücbir sebep olup olmadığı ve süre uzatımı verilmesi konusunda Kurumumuzca değerlendirme...

...başvuracağı, 10’uncu maddesinde ise kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında yüklenicinin idareye kesin kabulün... Yüklenicinin süresi içinde kesin kabul yapılması talebinde bulunmaması halinde idarenin tek taraflı kabul işlemleri...

...geçerli teklifler arasından ekonomik açıdan birinci ve ikinci tekliflerin belirlenerek, teklif geçerlilik süreleri dolması sebebiyle her iki teklif sahibine de geçerlilik süresinin uzatımı talebinde bulunulduğu anlaşılmış olup, yukarıda aktarılan Kanun’un 44’üncü ve Yönetmelik’in 68’inci maddeleri gereğince ekonomik açıdan birinci avantajlı...

Zeki Kaya Polis Merkezi Amirliğince tutanağa bağlandığı, malzeme üretimi için sürecin yeniden başlatılması gerektiğinden yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulduğu, belirtilen hususların mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.

...alım konusu malzemeler , alım satım sözleşmesi , ce belgesi yenileme , ce uygunluk işareti , fabrika devri , malzeme teslimatı , mücbir sebep talebi , sözleşme ihlali , teslim gecikmesi , teslim süresi uzatımı , üretici firma devri

...meydana geldiği izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunarak 60 günlük süre uzatımı talebinde bulunduğu, hukuki süreç devam ettiğinden bahse konu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye ek olarak 60 gün süre uzatımı verilmesinin idarece uygun mütalaa edildiği belirtilerek konu hakkında Kurumumuz görüşü talep...

İstisna talebinde bulunulduğunda, KİK tarafından hangi konulara ne şekilde bakılıyor. ...nihai mal ve hizmetler için başvuruda bulunulmaması, üretim süreci ile ilgili olmayan ve bu idarelerin dışındaki diğer...

...2016-2017 Yılları MR Cihazı Hizmet Alımında, satınalma süreci ve sözleşme imzalanması aşamasındaki prosedürlerden... ...değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

... Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği, dilekçe ... Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak ...

...tarihleri ithalatın yapılacağı ülkede resmi tatil olması ve bu sürede gümrüklerin çalışmaması nedeniyle 09.01.2008 tarihinde... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...