tebliğ maddesi - Arama Sonuçları

Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisinde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

  • 27/04/2025

Aktarılan idare görüşünden hareketle, idarece başvuruya konu hususun yüklenici tarafından önceden öngörülebilir ve önlenebilir olmadığının değerlendirildiği, dolayısıyla 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 23.3.5 inci fıkrasında yer alan “…
… Devamı
İşbitirme belgesi “park, kavşak ve bahçelerde yeşil alan bakım ve revizyonu yapmak” olan bir firma Benzer iş tanımı “Mezarlıklarda bakım onarım ve hizmet işlerini yapmış olmak “şeklinde olan bir ihaleye katılabilir mi?

İşbitirme belgesi “park, kavşak ve bahçelerde yeşil alan bakım ve revizyonu yapmak” olan bir firma Benzer iş tanımı “Mezarlıklarda bakım onarım ve hizmet işlerini yapmış olmak “şeklinde olan bir ihaleye katılabilir mi?

  • 27/04/2025

...nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği...
… Devamı
Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

  • 27/04/2025

...nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği...
… Devamı
Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

Yaklaşık maliyete ilişkin itiraz süresi  ihale tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra mı başlar?

  • 27/04/2025

...nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği...
… Devamı
Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  • 27/04/2025

...Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,2) 14.07.2009...
… Devamı
Kıdem Tazminatlarının Ödenmemesi nedeniyle İdare ile Davalı Olan Firma, Aynı İdarenin Yeni İhalesinde “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

Kıdem Tazminatlarının Ödenmemesi nedeniyle İdare ile Davalı Olan Firma, Aynı İdarenin Yeni İhalesinde “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

  • 27/04/2025

...nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,Oybirliği...
… Devamı
İş denetleme belgesi verilebilmesi için işin denetiminde görevlendirilen personele denetim görevinin resmi olarak tevdi edilmesi gerekmekte midir?

İş denetleme belgesi verilebilmesi için işin denetiminde görevlendirilen personele denetim görevinin resmi olarak tevdi edilmesi gerekmekte midir?

  • 27/04/2025

...nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun'un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, İş denetleme...
… Devamı