tebliğ süresi - Arama Sonuçları

Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?

Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?

  • 27/04/2025

... durumun işin ifasında gecikmeye sebebiyet vermesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresinin en az gecikilen süre kadar uzatılacağı kural olarak benimsenmiştir.Öte yandan, 4735 ... tarafından belgelendirilmesinin zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır.Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 maddesinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ...
… Devamı
Yüklenicilerin, İdarenin bulunduğu ilde şube açması istenebilir mi? (şube açması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir mi?)

Yüklenicilerin, İdarenin bulunduğu ilde şube açması istenebilir mi? (şube açması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir mi?)

  • 27/04/2025

...gerekmektedir.” ifadesinden kaynaklandığı anlaşılmakla birlikte ihale dokümanına yönelik olarak süresi içinde bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı dolayısıyla dokümanın bu haliyle... ...4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde...
… Devamı
4735 sayılı kanun uyarınca Yasaklama kararı verilmiş olan firma hakkında 10 f maddesine göre, iş ahlakına aykırı davranıştan işlem yapılıp yapılamayacağı hk.

4735 sayılı kanun uyarınca Yasaklama kararı verilmiş olan firma hakkında 10 f maddesine göre, iş ahlakına aykırı davranıştan işlem yapılıp yapılamayacağı hk.

  • 27/04/2025

...ahlakına aykırı faaliyet olarak kabul edilmesi halinde aynı idare açısından yasaklılık süresinin fiilen beş yıla çıktığı, bu durumda 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin... ...edilebilmesi halinde mümkün olduğunun, görüş talep eden idareye bildirilmesine ve bu hususun Tebliğ ile kamuoyuna duyurulmasına, Oybirliği ile karar verildi.
… Devamı
Teslim edilen cihazda arıza olması ve yüklenicinin yedek parça üretilemediğine dair belgeyle başvuruda bulunması durumu mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

Teslim edilen cihazda arıza olması ve yüklenicinin yedek parça üretilemediğine dair belgeyle başvuruda bulunması durumu mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  • 27/04/2025

...ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü,Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesinde ise,“.. Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
… Devamı
İhale kapsamında emekli veya emekliliği haketmiş işçi çalıştırılmayacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

İhale kapsamında emekli veya emekliliği haketmiş işçi çalıştırılmayacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  • 27/04/2025

...bayram ve resmi tatillerde çalışacak personel sayısının belirtilmediği, bu düzenlemenin Tebliğ’e aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. ...sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta...
… Devamı
Araç kiralama ihalesinde, sözleşme tasarısında “Kabuller aylık olarak hizmet tamalanınca yapılacaktır” ibaresinin yazılması mevzuata aykırı mıdır?

Araç kiralama ihalesinde, sözleşme tasarısında “Kabuller aylık olarak hizmet tamalanınca yapılacaktır” ibaresinin yazılması mevzuata aykırı mıdır?

  • 27/04/2025

...olduğu, 6) Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2'nci maddesinde kesin teminat mektubunun süresinin belirlenmemiş olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, 7) Sözleşme Tasarısı... ...sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde...
… Devamı
Araç kiralama ihalelerinde sözleşme tasarısında “Kabuller aylık olarak hizmet tamalanınca yapılacaktır” ibaresinin yazılması mevzuata aykırı mıdır?

Araç kiralama ihalelerinde sözleşme tasarısında “Kabuller aylık olarak hizmet tamalanınca yapılacaktır” ibaresinin yazılması mevzuata aykırı mıdır?

  • 27/04/2025

...olduğu, 6) Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2'nci maddesinde kesin teminat mektubunun süresinin belirlenmemiş olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, 7) Sözleşme Tasarısı... ...sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde...
… Devamı
Taşkömürü Aılımına İlişkin ocakta meydana gelen yangın sonucunda oluşan durum nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ,,

Taşkömürü Aılımına İlişkin ocakta meydana gelen yangın sonucunda oluşan durum nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ,,

  • 27/04/2025

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. ...ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesinde ise, “.
… Devamı
Sözleşmenin Uygulanması aşamasında bölgede çıkan bir kavga nedeniyle belediyenin, güvenik nedeniyle arazi çalışmalarına ara verilmesi talebi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

Sözleşmenin Uygulanması aşamasında bölgede çıkan bir kavga nedeniyle belediyenin, güvenik nedeniyle arazi çalışmalarına ara verilmesi talebi mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  • 27/04/2025

...ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü,Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3’üncü maddesinde ise, “. Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
… Devamı