...helikopterler için ilave testleri gerekli kılması nedeniyle hizmet sunucusu tarafından idareye süresi içerisinde teslimat yapılamayacak olması durumunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü,Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesinde;“..

...sona ereceği, dolayısıyla sundukları bayilik yazısı ve sözleşmesinin ihale konusu işin süresi olarak belirlenen 455 günü karşıladığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede...

...ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi nedeniyle yüklenicinin edimini zamanında...

...Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün pediatrik elektrod alımına ilişkin olarak, malın süresinde teslim edilememesinin, üretici firmanın makine arızasından kaynaklandığına...

...bayinin genel dağıtım şirketlerinin stoklarında yeterli ürün olmaması nedeniyle işin süresinde tamamlanamamasının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu...

…e) Araçlar, sözleşme süresi boyunca sürücüsüz olarak, kilometre sınırı olmaksızın ve 24 saat kullanılacak şekilde kiralanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. ...olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından...

…e) Araçlar, sözleşme süresi boyunca sürücüsüz olarak, kilometre sınırı olmaksızın ve 24 saat kullanılacak şekilde kiralanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. ...olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından...

...nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde... ...ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.…(12) Şahıs veya sermaye...

...tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş...