... Cumhuriyetinde faaliyet gösteren işletmeye ait mezbahanenin karkas soğutma odasının monoray sisteminin çökmesi nedeniyle sözleşme konusu etlerin tesliminde gecikme yaşanabileceğini ifade ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüşünün talep ...

...Müdürlüğünün muayene ve analiz raporuna istinaden de uygunsuzluk yazısının iptalini temin bakımından Trabzon İdare Mahkemesinin 201/1620 esasında dava açıldığı, Trabzon... Ürünün uygunluğu noktasında mahkemeye intikal etmiş bir konu mücbir sebep kapsamında ele alınıp değerlendirilemez.

...edilmesine engel teşkil edecek güvenlik problemi bulunduğu, yüklenicisi oldukları iş kapsamında fazla bir iş yoğunluğunun kalmadığı, kalan iş gruplarının Kadastro Müdürlüğünün kendi imkanlarıyla da yapılabileceği belirtilerek sözleşmenin feshedilip kesin teminat mektubunun iadesinin talep edildiği, bu talep üzerine Elazığ Tapu ve Kadastro...

Kısım 30.000 çift (Hv-Ank-13/64) er spor ayakkabısı temini işi için yüklenici firma ile iki farklı tarihte söz konusu malzemelerin alımına ilişkin ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda görüş ...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunun tekrar görüşülmesi... ...ürünün geri çekme işlemine konu olmayan diğer ürün kodu ve seri no’lu olanlarının) da temin edilemeyeceğine ilişkin olarak yüklenicinin anılan Duyurunun hemen akabinde zamanında...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin... Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye...

... faaliyetlerini yerine getirememesinin mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi talebinde bulunduğu, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü’nün üretici firmaya ilgili ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilerek sözleşmenin fesh edilip edilemeyeceği hususunda ...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği. Kuruma yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan olayları belgelemek üzere idareye...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması... ...dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır...

...yapılamadığı, bu nedenle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hususunda anılan... ...bulunmadığı, bu nedenle iş yapamama gerekçelerinin kabulü ile sözleşmenin fesih edilmesi ve teminatlarının iadesine karar verilmesi gerektiği talep edilmiştir.Yüklenicinin idareye...