...ürünlerin alımına ilişkin sözleşmelerde yüklenicinin, üretici firmanın fabrikasında olağan dışı ve önceden tedbir alınamaz bir arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun...

4735 sayılı kanun , geri çekilen ilaçlar , ilaç tedarik sorunu , ilaç tedarikçi sorunu , ilac teslim edilememesi , kamu ihale kanunu mücbir sebep , kamu ihale sözleşmeleri , mücbir sebep ilac teslimi , stokta ürün olmaması

maddesi uyarınca, dava konusu işlemin niteliği gereği ürünün tesliminin gecikmesi halinde bozulma ihtimali olduğu kanaatiyle ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye (15) gün süre verilmesine, olayın niteliği...

...bir şekilde sürdürülmesi için yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal teslimi ve bu teslimin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır... Birinci sözleşme, on dokuz ürünü yönelik olup 15/2/2013 tarihinde imzalanmıştır.

Bu belgeler, proje sonucu ortaya çıkan ürünlerin piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecektir.

Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?

Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.

Anonim Şirketi 26/10/2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme konusu ürünlerin teslim programı ve teslim tarihiyle ilgili olarak sözleşmenin 10.3.1. ...kanunu maddesi , kamu ihale sözleşmeleri kanunu , mücbir sebep durumu , mücbir sebep ilacın teslimi , sağlık bakanlığı duyurusu , sağlık bakanlığı ilacın toplatılması

...işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünleri doğrudan üreticisinden istisna kapsamında alabilecek, bu kuruluşlar tarafından...

...sözleşme imzalanmakla birlikte saha tesviyesi ve dolgusunda yaşanan problemler nedeniyle yer teslimi yapılamadığından henüz işe başlanamadığı, yüklenicinin kusuru olmaksızın...