...süre içerisinde teslim edilmeyen dört adet ambulans helikopterin teslimi için yükleniciye verilen ek süre içerisinde, ambulans helikopterlerden birinin teslim edileceği yer olan Ankara’ya gelirken kaza geçirmesi sonucu düşmesi sebebiyle teslim edilememesi hususunun mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

...tedarikçilerinin firmalarına yönelik taahhütlerini yerine getirmelerine engel olduğundan bahisle... ...Mücbir Sebep” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... ...söz konusu gecikmenin tedarikçilerin parça tesliminde gecikecek olmasından kaynaklandığı...

...Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Mücbir sebep başvurusu K.K.K Kara Kuvvetleri... ...benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda... ...tarafından verilecek cezalı süre içerisinde idareye teslimi her zaman mümkündür. ...kusurdan ileri gelmemiş olmasının, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasının...

...konusu malzemeyi üreten Çin Halk Cumhuriyetinde yerleşik Shangai Litu Medical Appliances Co... ...sunduğu, bu nedenle de söz konusu malzemenin teslimi yapamayacaklarını, ancak idarenizce... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

...Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...idareye müracaat edildiği, dilekçe ekinde yer alan mahkeme kararına istinaden yükleniciye... ...yemeğin sözleşmeye göre yemek poşetleri olmadan tesliminin mümkün olamayacağı dikkate alındığında...

...10 uncu maddesini ( e) bendi çerçevesinde mücbir sebep belirlenmesi. ...maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer... ...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...dair hükmü gereğince 1/6/2012 tarihinde mal tesliminin sona erdiği, ancak firmanın 30/5...

...maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği... Yüklenici firmanın internet sayfasında yer alan ürüne ilişkin belgenin (NANOCIS... ...için yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal teslimi büyük önem taşımaktadır. ...birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda...

...maddesi kapsamında değerlendirildiğinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğinin idarenin görüşü... ...sırasında yaşanan asayiş ve güvenlik sorununun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler --- ...bedel üzerinden imzalandığı, işe ilişkin yer tesliminin 14/10/2013 tarihinde yapılarak hattın...

... Dağıtım A.Ş.’nin şebeke gerilim değişimini yer teslimindeki gecikme nedeniyle daha sonraki bir tarihte tamamlayacak olmasının taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve yükleniciden kaynaklanan ... birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğine, Oybirliğiyle karar ...

... dava konusu işlemin niteliği gereği ürünün tesliminin gecikmesi halinde bozulma ihtimali olduğu ... verilinceye kadar kabulüne, ara kararı gereklerinin yerine getirilmesinin mecburi olduğu hususunun davalı ... süreç devam ettiğinden bahse konu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye ek olarak 60 gün süre ...