Zeki Kaya Polis Merkezi Amirliğince tutanağa bağlandığı, malzeme üretimi için sürecin yeniden başlatılması gerektiğinden yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulduğu, belirtilen hususların mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.

abd limanları , ek süre talebi , işçi grevi , liman aksaması , long beach limanı , los angeles grevi , malzeme teslimatı , mücbir sebep , yüklenici sorunları Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Sözleşme ve idarenin yazısı incelendiğinde, yükleniciye yer tesliminin 5/2/2014 tarihinde yapıldığı, 7 radardan en az ikisinin işe başlama tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kurularak geçici kabule hazır hale getirilmesi gerektiği, bu sürenin 5/2/2015 tarihinde sona erdiği anlaşılmıştır.

İnşaat sahasına ulaşımı sağlayan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

Bir başka ifadeyle, başvuruya konu edilen, cezalı çalışma süresinde yüklenicinin iş artışına konu malı teslim edememesi durumunun 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

... kabul tarihi arasında geçecek süre olarak tarif edilen teminat süresinin ilgili sözleşmede 24 ay olduğu, Yapım İşleri Genel ... tamamlanmasının yükleniciden istendiği ve başvuru sahibi yüklenici tarafından da Topraklama Ölçüm Raporu’nun idareye sunulduğu ... yapılan tebligatlar üzerine sayılan iş kalemlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin de idarece gönderilen belgeler arasında açık ...

Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/07/2010 tarihli derkenar yazısından, bilirkişi raporuna göre yüklenicinin yanan yemek poşetlerinin yeniden tedarik edilebilmesi için 70 gün süreye ihtiyacı olduğu hususuna yer verildiği, aynı durumun mahkemeye sunulan 02/07/2010 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği anlaşılmıştır.

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.