Yüklenici Firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra (10) Gün içinde, araçlara ait ruhsatların asılları ya da aslı yerine İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen fotokopilerini, araç listesi ekinde İdareye ibraz edecektir.

...YAPILAN İNCELEME:İzmir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 09.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında veya Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı Dağıtımı ve Servis Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Jiletiks Gıda Yemek San.

İhale dokümanları çerçevesinde doğabilecek, alım aşamasında ve sonrasında, sözleşmenin imzalanması ve uygulanması sırasında ve sonrasında, yüklenici firmanın ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, nakliye giderleri, kurye giderleri, kargo...

İhale dokümanları çerçevesinde doğabilecek, alım aşamasında ve sonrasında, sözleşmenin imzalanması ve uygulanması sırasında ve sonrasında, yüklenici firmanın ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, nakliye giderleri, kurye giderleri, kargo...

yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar ve çıkartılacak yemek listeleri Ekte verilmiştir.” denilmiştir. sosyal hakları ve tazminat hakları ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, 4857 İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasının gerektirdiği her türlü tedbirin alınmasından yüklenici firma sorumludur.

... üzerine 05.01.2018 tarihinde yayınlanan zeyilname düzenlemesinde ihale uhdesinde kalan yüklenici firmanın sözleşme esnasında Teknik Şartname’ye uygun olarak teslim edeceği araçlara ilişkin araçların ... kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü maddi manevi zarar, ziyan ve tazminatlar Yükleniciye aittir.

...taksit 5 000 kg fırın makarna ve 18 inci Zh.Tug.K.lığı ihtiyacı olan 1 inci taksit 11 500 kg fırın makarnanın, ilgili birliklere teslim edilmek üzere 06/10/2008 tarihinde yüklenici firmanın yetkilendirdiği Tat Makarnacılık A.Ş.

... İhracat Onay Formunun onaylanmaması sebebiyle malzemenin süresinde teslim edilemediği, firma tarafından 20 günlük yasal süresi içerisinde ek süre talebinde bulunulduğu, idarece yapılan ... esas alındığında bu hizmetin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal teslimi büyük önem taşımaktadır.

...yapılacak yeni birim fiyata yada özel fiyata yansıtılacaktır.Yaklaşık Maliyete göre, yüklenici firmanın idareye teklif etmiş olduğu birim fiyatlar indirimli değil ise; yeni fiyat oluşturulmasında sıfır indirim uygulanacaktır.33.27 Yüklenici inşaat bünyesine giren teknik şartnameye veya birim fiyat tarif ve analizlerine uygun malzemeleri...

...Mahkemesinde E:2012/597 sayılı dosya ile “iptal ve yürütmenin durdurulması” istemli dava açıldığı ve 20/4/2012 tarihli ara kararın Genel Müdürlüğe intikal ettiği, yüklenici firmalara iş deneyim belgesi verilip verilemeyeceği konusunda Kurum görüşümüz talep edilmiştir.25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat...