...değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

... çalışma imkanının bulunmadığını belirterek süre uzatımı talebinde bulunduğu, Diyarbakır Şube Müdürlüğü’nün 10/9/2015 tarihli yazısında Şube Müdürlüğü’nün de içinde yer aldığı coğrafi bölgede meydana ... gelmemesi, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gibi ...

...süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi. Şube Şefliğinin 9/3/2015 tarihli ve 257 sayılı yazısında... Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ...etmesini engelleyici olması nedeniyle yüklenicinin ek süre talebinin dikkate alınması gerektiğinin düşünüldüğü...

Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ...tamamlayacak olması nedeniyle mücbir sebeplerle süre uzatımı talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

...Bakanlığının hazır paket yemek alımı işine ilişkin olarak yüklenicinin deposunda çıkan yangın sebebiyle malın süresinde... ...Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği...

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.25.3.

Şti.nin yüklenicisi olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Şube ve Plentlerine Bitüm Nakli Hizmet Alımı” olduğu bu minvalde Karayolları 11.

...parçaları ile uyumlu çalıştığının tespiti üzerine yüklenici tarafından sözleşme konusu malların ithal edileceği...

...teslimatın geciktirilmesini mücbir sebep olarak gösterip ek süre talebinde bulunduğu belirtilerek, bu hususun mücbir sebep kapsamında... Yükleniciler tarafından idareye yapılan başvurularda (a), (