Söz konusu trafik kazası, yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olsaydı bile, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte değildir. ...gecikmiş ifa şeklinde, gerekirse idare tarafından verilecek cezalı süre içerisinde idareye teslimi her zaman mümkündür.

Ancak sözkonusu yazı ve eklerinde, tüplerin nakliye sırasında hasar görmesine neden olan durumla ilgili olarak hiçbir açıklama ve belgeye yer verilmemiştir. ...malzemeyi 30 gün içinde teslim edeceğine dair hükmü gereğince 1/6/2012 tarihinde mal tesliminin sona erdiği, ancak firmanın 30/5/2012 tarihli dilekçesi ve ekleri ile röntgen...

... onaylı Türkçe tercümeli belgeyi idarenize sunduğu, bu nedenle de söz konusu malzemenin teslimi yapamayacaklarını, ancak idarenizce uygun görülmesi durumunda söz konusu malzemeden daha ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması”, “ ...sâri bir alım olan sözleşme konusu dört adet Yelkenli Yat alımına ait ilk üç yatın tesliminin ve kesin kabulünün yapıldığı, dördüncü Yelkenli Yat’ın ise tekne imalathanesinde...

Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği tarafından tutulan Olay Yeri Görgü Tespit Tutanağında Transvaro Elektron Aletleri San. ...selden etkilendiklerinden bahisle 12 adet silah üstü termal kamerayı sözleşmede malın teslimi için öngörülen 75 günlük sürede teslim edemeyecekleri ve bu sebeple 40 gün...

... verilmeyeceği belirtilmiştir.Bahse konu sözleşmenin 28/8/2013 tarihinde imzalandığı, işyeri teslimi yapılarak işe başlandığı ancak projede kullanılacak su kaynağının bulunduğu köylülerinin ... sonucuna vardığı anlaşılmıştır.Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olup yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği ...

...ilettiği, bu durumda römorkörlerin tesliminin dört hafta gecikeceği, projesine uygun ekipman teslimi için imalatçı şirket ile zamanında sözleşme yapıldığı, söz konusu olumsuzluğun... Mücbir sebep kural olarak, sorumlu şahsın kusurunu bertaraf eder, ancak kusurun başladığı yerde mücbir sebep sona erer.

...bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” Hükmü yer almaktadır. ...sözleşmelerin imzalandığı, yüklenim konusu ilaçların üretiminin durdurulması nedeniyle tesliminin gerçekleştirilemediği ifade edilmekte olup, müstahzar ilaç ve serumlar için...

...krizin olumsuz tesirlerinin nedeniyle tedarikçilerinin firmalarına yönelik taahhütlerini yerine getirmelerine engel olduğundan bahisle mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi... ...firmalardan aldığı yazılar incelendiğinde söz konusu gecikmenin tedarikçilerin parça tesliminde gecikecek olmasından kaynaklandığı, bu tedarikçilerin çoğunun üretime 4...

maddesi uyarınca, dava konusu işlemin niteliği gereği ürünün tesliminin gecikmesi halinde bozulma ihtimali olduğu kanaatiyle ara kararı cevabı ve birinci savunması ... süreleri geçirilip Mahkememizce bir karar verilinceye kadar kabulüne, ara kararı gereklerinin yerine getirilmesinin mecburi olduğu hususunun davalı idareye tebliğine, 07/11/2014 tarihinde oybirliğiyle ...