Zeki Kaya Polis Merkezi Amirliğince tutanağa bağlandığı, malzeme üretimi için sürecin yeniden başlatılması gerektiğinden yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulduğu, belirtilen hususların mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.

abd limanları , ek süre talebi , işçi grevi , liman aksaması , long beach limanı , los angeles grevi , malzeme teslimatı , mücbir sebep , yüklenici sorunları Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

... ayının kış aylarına denk geldiği dikkate alında söz konusu gerekçenin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilmiştir.Diğer ... mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.Açıklanan nedenlerle, yüklenicinin yoğun kar yağışı sonucunda yolların kapanması ve radar sahalarına ulaşımın sağlanamaması nedeniyle süre uzatımı talebine ilişkin başvurusunun 4735 sayılı Kamu İhale ...

İnşaat sahasına ulaşımı sağlayan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

idare kabul işlemi , idare kabul yetkisi , idare tek taraflı kabul , kesin kabul başvuru , kesin kabul prosedürü , kesin kabul talebi , tek taraflı kabul şartları , yüklenici kabul bildirimi , yüklenici kabul reddi , yüklenici kabul süresi , yüklenici kesin kabul , yüklenici yükümlülükleri

iş artışı gerekçesi , kurum görüşü , mücbir sebep değerlendirmesi , mücbir sebep durumu , ocak yangını etkisi , sözleşme iş artışı , sözleşme revizyonu , süre uzatım talebi , taşkömürü mal alımı , taşkömürü sözleşmesi , yangın sonrası durum , yüklenici talebi

yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

... kabul tarihi arasında geçecek süre olarak tarif edilen teminat süresinin ilgili sözleşmede 24 ay olduğu, Yapım İşleri Genel ... tamamlanmasının yükleniciden istendiği ve başvuru sahibi yüklenici tarafından da Topraklama Ölçüm Raporu’nun idareye sunulduğu ... yapılan tebligatlar üzerine sayılan iş kalemlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin de idarece gönderilen belgeler arasında açık ...

Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/07/2010 tarihli derkenar yazısından, bilirkişi raporuna göre yüklenicinin yanan yemek poşetlerinin yeniden tedarik edilebilmesi için 70 gün süreye ihtiyacı olduğu hususuna yer verildiği, aynı durumun mahkemeye sunulan 02/07/2010 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği anlaşılmıştır.

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.