KARARLAR

Karar Başlığı
Ürünün uygunluğu konusunun mahkemeye intikal etmiş olması mücbir sebep kabul edilerek süre uzatımı verilebilir mi?
İlaç alımlarında belirli bir marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği Hk.
Güvenlik/ terör sebepleriyle ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin yok olması, mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep kabul edilir mi?
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?
Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?
Sağlık Bakanlığının duyurusu ile ürünün toplatılmasına karar verilmiş ve bu nedenle de tedarikçinin stoklarında bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilir mi?
Cihazların taşıma sırasında hasar görmesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Üretici firmanın kalite kontrol metodunu güncellemesi sebebiyle malın teslim edilememesi mücbir sebep sayılır mı?
İlgili ülkenin Dış İşleri Bakanlığından “İhracat Uygunluk Belgesi” onayı alamaması nedeniyle mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği.
Yüklenici firmanın kamu güvenliği sebebiyle önceliğini başka mallara vermesi ve ihale konusu iş kapsamındaki araçların zamanında üretilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Yoğun kar yağışının mücbir sebep olarak kabul edilir mi?
Olumsuz hava şartlarının mücbir sebep olarak belirlenip belirlenmeyeceği?
Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan ve ihale konusu malın kullanılamayacak derecede hasar görmesine neden olan bir kaza mücbir sebep kabul edilebilir mi?
Üretici firmanın ilacı üretmemesi nedeniyle ilacın teslim edilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği?
yurtdışı üretici firmanın fabrikasında arıza çıkması ve bu sebeple ürünün teslimi için alınması zorunlu belgeleri alamaması gibi gelişmelerin yetkili merciler tarafından belgelendiği hallerde süre uzatımı verilebilir mi?
Özel imalat süreci gerektiren ve imal edildikten sonra taşınırken yolda kazada hasar gören malların yeniden üretilmesi için süre uzatımı verilebilir mi?
İhaleyi alan firmanın işyerini su basması mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?
Yapım işlerinde, yer teslimi yapıldıktan sonra, yapılacak işin mevcut yapıya zarar verecek olması halinin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.
Kararları
Filtrele