...ihalesi yapılan 4 kalem contalık alımında ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin... INDUSTRIES firmasında 25 günlük grev olduğu belirtilerek idareden ek süre talep edilmiştir. ...üretiminde gecikme yaşandığı belirtilerek süre uzatımı talebine ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin...

...olumsuzlukların mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü. ...koşullarında beton imalat yapımının kimyasal maddelerle desteklenmesi durumunda bile yetersiz olduğunu belirttiği, bunun üzerine Reşadiye... ...sözleşme koşullarında bir değişiklik olmadan ve bir fiyat farkı talebi olmaksızın işi 2004 yılında tamamlamayı taahhüt ettiği...

... inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.(3) Birinci fıkrada yer ... istekliden teklif geçerlik sürelerini uzatılmalarını talep etmiş, 08.03.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen bu talebi bahse konu 3 isteklinin de geçerlik süresini uzatmayarak reddettikleri ...

...konunun (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenmesi talebiyle idareler tarafından Kuruma başvurulması mümkün... ...kayıt numaralı “2 adet liman römorkörü temini” ihalesine ilişkin olarak 25/07/2012 tarihinde Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş... ...2013 tarihinde teslim alınabildiği, bu nedenle söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek birinci römorkörün...

Yüklenici firma, bu durumu kendisi bakımından öngörülebilir olmamakla vasıflandırmış... ...konunun (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenmesi talebiyle idareler tarafından Kuruma başvurulması mümkün... ...Kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.Talebe konu olaya ilişkin Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan...

... sorulduğu, Kamu İhale Kurumunun cevap yazısında mücbir sebep durumuna ilişkin Kuruma başvuruda bulunulması ve bu başvurudan sonra ... Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği, dilekçe ... yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi ...

...uygulanmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü, İfade edilmiştir. ...bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerektiği... ...hususlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’ndan görüş talebinde bulunulmuş olup, Bakanlık’tan gelen cevap yazısında...

...uygulanmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü, İfade edilmiştir. ...bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerektiği... ...hususlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’ndan görüş talebinde bulunulmuş olup, Bakanlık’tan gelen cevap yazısında...

...muayenesinin olumlu olarak tamamlandığı da göz önüne alınarak bu durumun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre mücbir... yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması”, “

...nedeniyle yüklenicinin mücbir sebep başvurusunda bulunduğu bu durumun mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususunda Kurumumuz... Bu hadise iki defa başımıza gelmiştir. Bu dilekçede teslimatın ileri tarihe alınması talebinin gerekçesi olarak Boğaziçi EDAŞ Genel Müdürlüğü... Söz konusu işin yüklenicisi olan KAYALAR A.Ş.