... sorulduğu, Kamu İhale Kurumunun cevap yazısında mücbir sebep durumuna ilişkin Kuruma başvuruda bulunulması ve bu başvurudan sonra ... Ticaret Mahkemesinin derkenar tespitiyle birlikte 70 gün ek süre talebi içeren üçüncü bir dilekçeyle idareye müracaat edildiği, dilekçe ... değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmiştir.

...uygulanmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü, İfade edilmiştir. ...bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerektiği... ...hususlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’ndan görüş talebinde bulunulmuş olup, Bakanlık’tan gelen cevap yazısında...

...uygulanmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü, İfade edilmiştir. ...bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerektiği... ...hususlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’ndan görüş talebinde bulunulmuş olup, Bakanlık’tan gelen cevap yazısında...

...muayenesinin olumlu olarak tamamlandığı da göz önüne alınarak bu durumun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre mücbir... yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması”, “

...nedeniyle yüklenicinin mücbir sebep başvurusunda bulunduğu bu durumun mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususunda Kurumumuz... Bu hadise iki defa başımıza gelmiştir. Bu dilekçede teslimatın ileri tarihe alınması talebinin gerekçesi olarak Boğaziçi EDAŞ Genel Müdürlüğü... Söz konusu işin yüklenicisi olan KAYALAR A.Ş.

Geçici kabulün söz konusu olması durumunda ödemeye yönelik farklı bir düzenleme öngörülüyor ise ... kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi ... düzenlemesinde yükleniciye yapılacak ödemelerin süresine ilişkin bir ifadenin yer almadığı, ödeme zamanının belirlenmemesinin tekliflerinin ...

Geçici kabulün söz konusu olması durumunda ödemeye yönelik farklı bir düzenleme öngörülüyor ise ... kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi ... düzenlemesinde yükleniciye yapılacak ödemelerin süresine ilişkin bir ifadenin yer almadığı, ödeme zamanının belirlenmemesinin tekliflerinin ...

Bununla birlikte, idarenin söz konusu talebi mücbir sebep kapsamında değerlendirdiği, silis oranının ocakların ... konu silis sorunu ile karşılaştığı, bunun haricinde bu durumun yüklenici açısından önlenemez olduğu, zira SİO 2 ... bir dışsal müdahale ile değiştirilemeyeceği ifade edilmiştir.

...maddesi çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilmesi talebi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel... c) ve (d) bendinde sayılan durumlara benzer bir durumun mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması”, “

...ekipmanın ana makinalar ile uyumsuz olduğunun tespit edildiği, söz konusu ekipmanın tekrar sipariş edilerek teslim edilmesi gerektiği, bu durumun römorkörlerin tesliminde gecikmeye yol açacağı, yüklenicinin bu durum gerekçesiyle süre uzatımı talebinde bulunduğu hususlarından bahsedilmekte ve bu durum nedeniyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği...