Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar... Yüklenicilerin malların tedariki ile ilgili ön çalışmaları teklif verme aşamasında yapmaları gerekir mi?

Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

... tamamlanamadığı ve yüklenicinin mücbir sebepten bahisle süre uzatımı talebinde bulunduğu, ihale konusu işin orman yolu ... ihale konusu işi bitiremediğinin idarelerince tespit edildiği, yükleniciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı gecikmelere neden ... olarak belirlenip belirlenmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

...sınır değerin altında kalan iki isteklinin idarece istenen süre içerisinde açıklamada bulunmadığı gerekçesi ile... İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir.

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz .”

... Mücbir sebep başvurusuna ilişkin yazı ekinde yer alan, yüklenicinin 27/02/2012 tarihli dilekçesinde; sözleşme kapsamında inşaat ... sözleşmenin idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilebilecek halleri ve şartları düzenleyen 18.2 nci maddesi gereği 129 günlük süre uzatımı talep edildiği anlaşılmıştır.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder…” açıklaması... ...konu işe yer verildiği, buna göre sözleşmeye konu işin “Yüklenicinin Çamaşırhanesinde yapılacak olup idarenin belirlemiş...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder…” açıklaması... ...konu işe yer verildiği, buna göre sözleşmeye konu işin “Yüklenicinin Çamaşırhanesinde yapılacak olup idarenin belirlemiş...

...olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar...